一、合同编号： HT-靖边县-2026-00462
二、合同名称： 靖边县镇靖镇文化广场升级改造项目
三、项目编号： ZCSP-靖边县-2026-00616
四、项目名称： 靖边县镇靖镇文化广场升级改造项目
五、合同主体采购人（甲方）： 靖边县镇靖镇人民政府 地 址： 靖边县镇靖村联系方式：4632328供应商（乙方）：靖边县瑞臻工贸有限公司地 址：靖边县联系方式：15091590910
六、合同主要信息主要标的名称：靖边县镇靖镇文化广场升级改造项目规格型号（或服务要求）：详见合同主要标的数量：1.0000项主要标的单价：400000.0000元合同金额： 40.000000万元 履约期限、地点等简要信息：无采购方式：
七、合同签订日期： 2026-09-24
八、合同公告日期： 2026-10-19
九、其他补充事宜：附件： 工程施工合同书.pdf工程施工合同书.pdf 免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。 工程施工合同书工程名称：靖边县镇靖镇文化体育设施建设项目工程地点：靖边县镇靖镇文化广场发包人：靖边县镇靖镇人民政府承包人靖边县瑞臻工贸有限公司CS扫描全能王一高清扫描·专业出品协议书发包人（甲方）靖边县镇靖镇人民政府承包人（乙方）靖边县瑞臻工贸有限公司依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及现行相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就靖边县镇靖镇文化体育设施建设项目施工事宜，经充分协商，订立本合同，双方共同遵照执行。第一条工程概况1.工程名称：文体设施改造及器材采购安装工程2.工程地点：甲方指定施工区域3.工程内容：塑胶场地铺设、文体器材、音响设备、乐器等采购、运输、安装、调试、收尾清理及质保维修等全部工作内容（具体以双方确认的工程量清单为准）4.工程性质：包工包料、包质量、包安全、包验收、包检测合格、包售后质保。第二条合同工期1.本工程总工期为27日历日，计划开工日期：2026年9月24日，计划竣工日期：2026年10月20日。实际开工日期以甲方书面进场通知载明日期及双方开工确认单为准。2.仅遇持续降雨、极端低温、不可抗力等客观无法施工天气，工期可据实顺延。乙方需在事由发生后24小时内向甲方提交书面工期顺延申请及佐证材料，经甲方签字盖章确认后方可顺延，未1CS扫描全能王一高清扫描·专业出品提交、未确认的，工期不予顺延。3.因甲方未及时付款、未提供施工场地、手续不全等甲方原因导致停工、窝工的，工期相应顺延，产生的合理窝工、停工损失由甲方承担。4.因乙方施工组织、人员材料、施工工艺等自身原因造成工期延误的，每逾期一日，乙方按合同暂定总价的万分之三向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方须无条件退场，并承担甲方全部损失。第三条工程造价及结算方式序号项目名称单位数量金额（元）单价合价18mm硅PUm6462971918622球场照明灯个66350381003美式篮球架幅122300223004场地铝合金座椅个122853342365EPDM步道m230265609506大对18928927小擦对14204208大锣面1860860924寸大鼓+鼓架套11850185010羽毛球柱幅23280656011羽毛球拍幅10245245012羽毛球桶20195390013中型音响套18500850014多媒体演唱系统点歌机套12500250015户外手提音响台195095016讲解器个156056017接收机个30280840018充电箱个11950195019线材+辅料批188088020电子琴套12470247021文具收纳储物柜个2780156022书法柜及椅子套178507850合计：人民币（大写）：肆拾万零陆仟贰佰零贰元整￥400000.00元1.本工程暂定合同总价款：人民币肆拾万元整（￥400000.00元）。2.本合同单价为固定综合单价，包含材料、采购、运输、人工、辅材、安装、调试、损耗、清理、税费等一切费用，甲方无需另行支付其他费用。3.工程量为暂定数量，最终结算价款以甲乙双方现场共同核实、签字确认的实际完成合格工程量×固定综合单价为准。4.塑胶场地施工质量标准：执行国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》，施工完成后场地实测平均厚度误差控制在±5%以内。因环境温度变化产生的厚度偏差均纳入本标准管控，不再另行放宽。厚度不达标、工艺不合格的，乙方必须无条件免费返工、整改至合格。5.本项目合同价款为暂定价，工程竣工验收合格后，由甲方按规定报送结算审计，项目最终结算价款以审计部门审定价格为准，审计审定金额为本项目工程款支付的最终依据。3CS扫描全能王一高清扫描·专业出品第四条付款方式1.付款原则：所有款项支付均以乙方提供对应金额合规有效发票、工程进度达标、资料齐全为前提。2.进度付款：竣工款：工程全部施工、安装、调试完成，乙方自检合格并提交全套竣工资料，经甲方组织竣工验收合格后15个工作日内，付至审定结算总价款的100%。3.质量保证金：无质量保证金。4.逾期付款约定：若甲方无正当理由逾期支付工程款，逾期违约金按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR上浮50%计算，违约金总额最高不超过欠付工程款本金的30%。第五条工程质量标准与保修服务1.工程质量标准：必须满足现行国家GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》环保标准，验收检测合格。塑胶跑道及球场环保检测如不合格，乙方有权聘请第三方检验机构进行复检。如果复检不合格，乙方负责整改直至合格为止，所产生的整改费用由乙方承担。2.施工中如果甲方发现工程上存在问题时，应以书面通知乙方，乙方在收到通知二天内进行核查。如经核查属实，乙方采取有效措施纠正。如经核查属实而乙方未采取纠正措施，则甲方有权采取措施进行纠正，由此造成的损失由乙方承担；如经核查并不属实，由此造成的工期延误、乙方为此所支出的费用或遭受4CS扫描全能王一高清扫描·专业出品的损失均由甲方负责。3.质保期限（1）塑胶运动场地施工部分：质保期2年；（2）体育器材、音响、电子设备、乐器等采购安装部分：质保期1年;（3）质保期自整体工程竣工验收合格之日起统一计算。4.质保期内，因乙方材料质量、施工工艺、设备本身质量问题产生损坏、脱落、故障、环保不达标等问题，乙方接到甲方书面（含短信、微信有效记录）通知后48小时内到场免费维修、更换、整改。5.乙方逾期未到场维修、拒不整改的，甲方有权委托第三方维修，产生的所有费用都由乙方承担。6.因甲方人为损坏、外力破坏、不当使用、不可抗力造成的损坏，乙方可提供有偿维修服务。第六条工程验收1.工程全部完工后，乙方完成全面自检，整理齐全竣工图纸、设备合格证、检测报告、验收资料等全套资料，向甲方提交书面竣工报验申请。2.甲方收到完整报验资料后7个工作日内组织现场竣工验收，验收依据为：本合同约定、施工图纸、国家现行施工验收规范、行业质量标准。3.甲方因客观原因无法按期验收的，需提前书面告知乙方并5CS扫描全能王一高清扫描·专业出品协商延期；甲方无正当理由逾期不组织验收、不提出书面异议的，视为工程初步验收合格。4.隐蔽工程施工前，乙方必须提前通知甲方现场查验，经甲方确认后方可隐蔽施工，未经查验擅自隐蔽的，甲方有权要求破开复查，一切损失由乙方承担。第七条安全生产、文明施工1.乙方为本项目安全生产第一责任主体，全权负责施工现场安全管理、人员安全教育、安全防护措施搭设。2.施工全过程产生的施工垃圾、废料、杂物由乙方全额负责清理、清运出场，做到工完场清。3.施工期间发生的一切人身伤亡、工伤事故、财产损毁、邻里纠纷、安全事故，全部由乙方承担经济赔偿及法律责任，与甲方无关。第八条材料设备与工程变更1.乙方所有进场材料、器材、设备必须符合国家质量标准及合同约定，进场时需向甲方提供合格证、出厂检测报告、产品资质文件，甲方有权随机抽检。不合格材料、设备一律禁止使用，乙方须无条件退场更换，产生的工期延误及经济损失由乙方自行承担。2.施工过程中任何工程量增减、项目变更、工艺调整，乙方必须提交书面工程签证单，经甲方签字盖章确认后方可施工。未经甲方书面确认的变更项目，甲方不予计量、不予结算。6CS扫描全能王一高高清扫描·专业出品第九条不可抗力1.因地震、洪水、台风、重大疫情、政府政策叫停等不可抗力因素导致合同无法履行或工期延误的，双方互不承担违约责任。2.遭遇不可抗力一方，须在事发48小时内书面通知对方，并于7日内提交有效官方证明材料，方可主张工期顺延或免责，逾期未报备的不予认可。第十条争议解决本合同履行过程中发生争议，甲乙双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他约定1.本合同未尽事宜，甲乙双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同所有附件、工程量清单、施工方案、签证资料均为本合同不可分割部分。3.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。4.合同期满、款项结清、质保义务履行完毕后，本合同自动终止。（以下无正文，为签署处）CS扫描全能王一高清扫描·专业出品（盖章）发包人：承包人：（盖章）靖边县镇靖镇人民政政府靖边县瑞臻工贸有限公司地址：镇靖镇镇靖村地址：边县张家畔街遗榆树沙南梁巷第二排第兰家马建宝房屋法定代表人/委托代表人：法定代表人/委托代表人：/电话：13992244188电话：113108499997开户行：靖边农商银行营业部开户行：中国工商银行股价有限公司靖边县支行账号:2710040101201000035709账号：2610090709200633317签约日期2026年9月24日签约日期：2026年9月24日儿扫描全能王一高清扫描·专业出品