一、合同编号： 无

二、合同名称： 中国农谷·荆门智慧冷链物流园外排水改造工程

三、项目编号： 无

四、项目名称： 中国农谷·荆门智慧冷链物流园外排水改造工程

五、合同主体采购人（甲方）： 荆门市掇刀区政府投资工程建设管理中心 地 址： 龙井大道99号联系方式：07242444520供应商（乙方）：湖北中鸿钧建设工程有限公司地 址：湖北省荆门市掇刀区虎牙关大道西侧（飞扬新城三期A区）1幢1618号联系方式：15071939568

六、合同主要信息主要标的名称：中国农谷·荆门智慧冷链物流园外排水改造工程规格型号（或服务要求）：详见合同文本主要标的数量：1项主要标的单价：2371800合同金额： 237.180000万元 履约期限、地点等简要信息：履约期限：2026年10月13日至2026年12月12日；履约地点：掇刀采购方式： 竞争性磋商

七、合同签订日期： 2026-10-13

八、合同公告日期： 2026-10-14

九、其他补充事宜：无附件： CG-2026-28 中国农谷·荆门智慧冷链物流园外排水改造工程施工合同.pdfCG-2026-28 中国农谷·荆门智慧冷链物流园外排水改造工程施工合同.pdf 免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。 目录第一部分合同协议书12

一、工程概况……12

二、合同工期……12

三、质量标准……13

四、签约合同价与合同价格形式…13

五、项目经理……14

六、合同文件构成……14

七、承诺……14

八、词语含义……15

九、签订时间……15

十、签订地点……15

十

一、补充协议……15

十

二、合同生效……15

十

三、合同份数……15第二部分通用合同条款·…161.一般约定……161.1词语定义与解释……16…211.2语言文字……1.3法律…211.4标准和规范…221.5合同文件的优先顺序…22-1-1.6图纸和承包人文件·…231.7联络…251.8严禁贿赂……251.9化石、文物……251.10交通运输……261.11知识产权…281.12保密………291.13工程量清单错误的修正……292.发包人……292.1许可或批准·…292.2发包人代表……302.3发包人人员……302.4施工现场、施工条件和基础资料的提供…312.5资金来源证明及支付担保………322.6支付合同价款……322.7组织竣工验收……322.8现场统一管理协议……323.承包人…323.1承包人的一般义务·…323.2项目经理·..343.3承包人人员·…363.4承包人现场查勘·…373.5分包………37—2—3.6工程照管与成品、半成品保护…393.7履约担保·…39…393.8联合体…4.监理人……404.1监理人的一般规定…404.2监理人员……404.3监理人的指示……404.4商定或确定……415.工程质量…………425.1质量要求……425.2质量保证措施……425.3隐蔽工程检查……445.4不合格工程的处理……455.5质量争议检测……466.安全文明施工与环境保护……466.1安全文明施工……466.2职业健康……516.3环境保护……516.4绿色建筑管理……527.工期和进度……527.1施工组织设计527.2施工进度计划…537.3开工·.…54-3-7.4测量放线·…557.5工期延误·557.6不利物质条件…577.7异常恶劣的气候条件·…577.8暂停施工………587.9提前竣工……608.材料与设备……608.1发包人供应材料与工程设备……608.2承包人采购材料与工程设备··…618.3材料与工程设备的接收与拒收…618.4材料与工程设备的保管与使用……628.5禁止使用不合格的材料和工程设备……638.6样品……638.7材料与工程设备的替代…648.8施工设备和临时设施……658.9材料与设备专用要求·…669.试验与检验……669.1试验设备与试验人员…669.2取样………679.3材料、工程设备和工程的试验和检验……679.4现场工艺试验6810.变更………6810.1变更的范围…68-4-10.2变更权·…6810.3变更程序·6910.4变更估价…6910.5承包人的合理化建议…7110.6变更引起的工期调整··7110.7暂估价…7210.8暂列金额……7410.9计日工……7411.价格调整……7511.1市场价格波动引起的调整…7511.2法律变化引起的调整……7812.合同价格、计量与支付……7912.1合同价格形式·…7912.2预付款……8012.3计量……8112.4工程进度款支付…8212.5支付账户……8613.验收和工程试车……8613.1分部分项工程验收·…8613.2竣工验收………8713.3工程试车……8913.4提前交付单位工程的验收……9113.5施工期运行….…92-5-13.6竣工退场·…9214工程结算…9314.1施工过程结算·…9314.2竣工结算……9614.3甩项竣工协议·9714.4最终结清……9815.缺陷责任与保修……9915.1工程保修的原则…9915.2缺陷责任期……9915.3质量保证金…10015.4保修……10216.违约………10416.1发包人违约……10416.2承包人违约……10616.3第三人造成的违约·…10817.不可抗力和情势变更…10817.1不可抗力……10817.2情势变更11118.保险……11218.1工程保险·..…11218.2工伤保险··11218.3安全生产责任保险·…11218.4其他保险………112-6—18.5持续保险……11318.6保险凭证·11318.7未按约定投保的补救…113…11318.8通知义务…19.索赔……·11419.1承包人的索赔·11419.2发包人的索赔……11619.3提出索赔的期限……11820.争议解决………11820.1和解……11820.2调解……11920.3争议评审……11920.4仲裁或诉讼·…120…12020.5争议解决条款效力…第三部分专用合同条款……1211.一般约定……1211.1词语定义……1211.2语言文字·1221.3法律………1221.4标准和规范……122·1231.5合同文件的优先顺序1.6图纸和承包人文件··…1231.7联络……123—7—1.10交通运输…1241.11知识产权1241.13工程量清单错误的修正……1252.发包人………1252.2发包人代表·…1252.4施工现场、施工条件和基础资料的提供…1262.5资金来源证明及支付担保………1263.承包人……1263.1承包人的一般义务……1263.2项目经理··…1273.3承包人人员……1293.5分包……1293.6工程照管与成品、半成品保护·…1303.7履约担保…………1304.监理人……1304.1监理人的一般规定…1304.2监理人员……1304.4商定或确定1315.工程质量……1315.1质量要求……131…1315.3隐蔽工程检查·6.安全文明施工与环境保护…1326.1安全文明施工………132-8-7.工期和进度…1327.1施工组织设计1321337.2施工进度计划…1337.3开工…7.4测量放线……1337.5工期延误…·1337.6不利物质条件……134…1347.7异常恶劣的气候条件·7.9提前竣工的奖励……1348.材料与设备……1348.4材料与工程设备的保管与使用…1348.6样品………1348.8施工设备和临时设施……1359.试验与检验……1359.1试验设备与试验人员……1359.4现场工艺试验……13510.变更………13510.1变更的范围13510.4变更估价……13510.5承包人的合理化建议·…13610.7暂估价……13610.8暂列金额……13611.价格调整………136一9-

六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条[变更]约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向。人民法院起诉。

八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。-167-担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真年月日-168-附件11：11-1:材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注-169—11-2:工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注-1170—11-3:专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：-171-附件13:荆门市掇刀区政府投资工程建设管理中心现场管理考核表列项考核内容考核金额1进场材料、构配件、设备未按规定进行见证取样，未出报告即擅自施工的除要求全部拆除外，另处2000元/次违约金2进场施工的材料、构配件、设备与所报送的样品不一致的未施工的必须退场，已施工的要求全部拆除，另处2000元/次违约金3检验批未自检（无原始记录）即通知监理进行检查的处200元/次违约金4未按投标文件承诺配备现场人员处1000元/人次违约金5隐蔽工程未经检查验收或上道工序分部分项、隐蔽工程未经验收擅自进行下一道施工除要求全部拆除外，另处2000元/次违约金6施工资料滞后于工程进度处200元/次违约金，每延迟一天加100元7施工组织设计及专项施工方案未审批（开工报告未审批）即进行施工除要求全部拆除外，另处2000元违约金8不按施工方案（整改方案）、图纸等施工的除要求全部拆除外，另处1000元违约金9监理工程师书面通知单（暂停令）下发后未在规定时间内回复的处200元/天违约金10监理工程师书面通知单（暂停令）下发后未在规定的时间内整改完成的处500元/天违约金11监理工程师书面通知单（暂停令）下发后拒不执行的处2000元/次违约金12不参加例会（项目经理、技术负责人、安全员）开会迟到处100元/人次违约金，缺席处500元/人次违约金-1172—关于中国农谷·荆门智慧冷链物流园外排水改造工程最高投标限价确定的说明中国农谷·荆门智慧冷链物流园外排水改造工程财评价格为2497901.96元，根据荆门市掇刀区政府投资工程建设管理中心工程最高投标限价确定的相关要求，现说明如下：

一、不参与下浮的事项（1）商品混凝土、预拌砂浆、沥青混凝土材料价格按造价管理站发布的当期信息价计入预算总价。商品混凝土不参与下浮-1174—