一、合同编号：HT-黄陵县-2026-00019
二、合同名称：黄陵文化艺术中心消防系统维修改造项目
三、项目编号：ZCSP-黄陵县-2025-00172
四、项目名称：黄陵县非物质文化遗产办公室文化艺术中心消防系统维修改造
五、合同主体采购人(甲方)：黄陵县非物质文化遗产办公室地址：黄陵县商业街联系方式：13891190808供应商(乙方)：延安瑛强消防工程有限公司地址：陕西省延安市联系方式：18220111119
六、合同主要信息主要标的：序号名称数量(单位)单价(元)总价(元)规格型号/服务要求1文化艺术中心消防系统维修改造1(项)￥317,600.00￥317,600.00合格合同金额： 317,600.00元，大写(人民币)：叁拾壹万柒仟陆佰元整履约期限：2025年07月01日至2025年09月16日履约地点：黄陵县文化艺术中心采购方式：
七、合同签订日期2025年07月01日
八、合同公告日期2026年09月17日
九、其他补充事宜合同附件：1.pdf黄陵县非物质文化遗产办公室2026年09月17日 黄陵文化艺术中心消防系统维修改造项目施工合同发包方：黄陵县非物质文化遗产办公室承包方：延安瑛强消防工程有限公司黄陵县签订地点：签订时间：2025年7月1日CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App黄陵文化艺术中心消防系统维修改造项目施工合同甲方：黄陵县非物质文化遗产办公室乙方：延安瑛强消防工程有限公司依据黄陵县消防救援大队对我单位下发的责令限期改正通知书（黄消限字【2023】第0320号）、（黄消限字【2025】第0060号），黄陵县人民检察院检察建议书（黄陵检行公建【2022】67号），经本单位结合黄陵县消防救援大队提出的问题进行自查后，发现单位部分消防设施处于故障状态，消防系统存在较大消防安全隐患，如若发生火灾，因楼内消防设施不完善，不能及时进行火灾的前期预警及使用消防设施进行灭火而容易造成重大消防安全事故。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建筑消防系统维修改造项目协商一致，订立本合同。第一条、合同基本信息工程名称黄陵文化艺术中心消防系统维修改造工程地点陕西省延安市黄陵县商业街工期合同签订后30天完成工程质量标准合格第二条、工程承包范围：对黄陵县非物质文化遗产办公室所辖文化艺术中心更换消火栓泵、消火栓泵控制柜、消防管道、阀门、压力仪表、应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯、感烟探测器、配管配线、增加远程液位传输装置、更换七氟丙烷药剂、气体灭火系统装置调试、模拟测试气体启动功能试验调试、阀门及瓶头阀密性检修试验测试、消防、自喷系统调试、消防备用发电机维修保养及其他附属工程等。第三条、工程价款的支付及结算1CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App1、本合同总价款为：317600.00元（大写：叁拾壹万柒仟陆佰元整）。2、工程量最终确定以改造方案、实际工程量清单及现场变更签证为准。3、工程完工验收合格后，待决算完成后付决算总价的97%。最终价款据实结算，以财政决算结果为准。4、若施工过程中发生现场变更签证，以甲方签字认定的工程量为准，《工程签证单》、《变更通知单》（以下简称变更工作）所涉及的费用均按照以下原则进行计价：①施工条件及性质与“已标价工程量清单”的工作项目相同或类似的变更工作应采用工程量清单内填报的综合单价作为计价；②当变更工作不属于前述的类似性质或在类似条件下施工时，则“已标价工程量清单”内所填报的单价应尽可能在合理范围内作为该项变更工作的计价基础；③施工条件及性质与《已标价工程量清单》的工作项目无相同或相似的工作，乙方报审相应的单价参考信息价。5、乙方在保证工程质量和不降低标准的前提下，提出修改施工方案的合理化建议，经甲方或有关技术部门书面同意后方可实施。6、留决算总价（工程决算价）的3%作为质量保证金，质量保证金在工程竣工验收合格12个月后支付。第四条、乙方责任1、必须严格执行甲方的设计图纸、国家标准及验收规范；2、必须严格按施工要求、施工工艺、说明文件和国家颁发的有关规范、规程、标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查；3、乙方应按合同要求和工程进度，及时提供相应的工程进度资料等；4、乙方及时提供关于工程质量的技术资料，如材料的合格证、试验、测试、报告等的影印件；5、乙方必须配合甲方或工程师进入乙方施工场地检查工程质量；6、乙方负责本工程施工人员的安全管理工作，如发生施工人员的人身损害2CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App或施工过程中造成任何第三方的损害均由乙方承担赔偿。7、施工前编制的施工组织设计或方案要有专项安全施工方案和具体措施，并报甲方审批。8、乙方必须独立完成本合同施工任务，不得再次分包或转包，甲方一经发现，有权终止合同，乙方须赔偿甲方的直接和间接损失。9、乙方需依据国家项目管理规范和甲方要求配备合格的项目管理人员。不管是否经甲方代表批准或同意，乙方应对现场全部作业、所有施工方法与全部工程的完整性、稳定性和安全性承担全部管理责任。10、乙方则需自行负担由于停工、窝工造成费用增加的风险损失。第五条、甲方的权利1、甲方、甲方代表有权进入现场的任何地方；2、甲方、甲方代表有权根据合同规定对工程进行建议、检查、监督、奖罚；3、甲方、甲方代表有权获得按照合同规定其可以获得的资料；4、有权纠正乙方的违约行为，并得到损失赔偿。5、甲方有权要求乙方撤换由其派遣或雇用的那些工作不能胜任、或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述撤换的人员未经甲方同意不得重新回到合同工程工作。6、乙方具有下列情形之一的，甲方可以终止合同，并乙方承担合同总额20%的违约金。（1）不执行或拒绝执行合同；（2）因乙方原因导致甲方批准的重要里程碑节点滞后5天；（3)乙方在本工程中未投入足够的力量，导致合同目的不能实现；（4）乙方破产或无力偿还债务，或清算重整，或已由法院委托其破产案财产管理人或遗产管理人，或为其债权人的利益与债权人达成有关协议，或在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业，或乙方所采取的任何行动或发生的任何事件（根据有关的适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；3CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App（5）乙方丧失了履约能力；（6）由于乙方原因出现重大及以上人身伤亡事故或重大及以上工程质量事故。（7）无合理解释，未按照甲方通知的开工时间进行开工。（8)法律、法规和合同中约定的甲方可终止合同的其他情形。第六条、违约责任1.工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，若乙方拒绝修理返工甲方有权自行或委托第三方进行修理返工，因此产生的费用由乙方承担。因乙方施工质量不合格造成甲方、业主方或第三方损失的，乙方承担合同总金额10%违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权另行追偿。2.乙方逾期未按施工进度完成相关工作的，每延迟一天，按合同总价的2%偿付逾期违约金，超过10天，甲方有权解除合同，并由乙方赔偿由于延误工期给甲方造成的一切损失。3、乙方提供原材料不符合约定或质量不合格给甲方造成损失的，应立即将不合格或不符合本合同约定的原材料更换为合格产品，由此造成的工期延误，按上述第2款承担延期交工违约责任，并承担由此给甲方造成的对第三方的全部违约责任。4、乙方不得以任何理由和借口组织或聚集劳务施工人员到甲方或业主方办公机构闹事或对甲方或业主方工作人员进行人身攻击。否则，发生一次上述情形，承担1000元违约金，由甲方有权直接从工程款中扣除。5、若因乙方原因导致乙方劳务施工人员向甲方或业主方索要工资，甲方有权从应付乙方的工程款中扣除直接支付给索要人，乙方不得提出异议，并且甲方有权要求乙方承担合同总额10%的违约金。6、乙方应安排专人负责资料保存及信息沟通，保证信息沟通、反馈及时。因资料丢失、信息沟通不畅造成工程延误，乙方将承担由此产生的一切责任。7、乙方同意按照甲方的规范性要求向甲方提供施工过程中的相关资料，并按每周提交甲方，若延迟，则每一天承担违约金1000元。4CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第七条、争议管辖：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成依法应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。第八条、其他1、本合同以打印文本为准，对本合同的任何手工添加或单方面的更改无效，变更须以双方签字盖章后的书面合同或盖章后的书面承诺为准；如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商后以补充协议方式规定，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。2、本合同经双方盖章后生效，另行签订补充协议作为本合同附件，经双方盖章后生效。本合同一式肆份，其中甲方执贰份，乙方执贰份。（以下无正文。）甲方单位：黄陵县非物质文化遗产办公室法定代表人/授权代表（签字）：签订时间：日乙方单位：延安瑛强消防工程有限公司法定代表人授校代表（签字）：宝！马碳。司专用章签订时间：02020225年7月日5CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App