一、合同编号：11N72968833X20262002
二、合同名称：山西省疾病预防控制中心疾病检验科实验室改造项目合同
三、项目编号：1499002026BCS02125
四、项目名称：山西省疾病预防控制中心疾病检验科实验室改造项目
五、合同主体 采购人（甲方）：山西省疾病预防控制中心地 址：太原市小店区汇康街21号联系方式：0351-7553221供应商（乙方）：山东东泓建设有限公司地 址：肥城经济开发区创业路联系方式：18954861279
六、合同主体信息1.主要标的信息： 主要标的名称：山西省疾病预防控制中心疾病检验科实验室改造项目 数量：1.00 单价（元）：658800.00 规格型号（或服务要求）：施工范围:工程量清单范围内的全部内容施工工期:30日历天项目经理:尚家禄执业证书信息:鲁23720232024237342.合同金额（元）：658800.003.履约期限、地点等简要信息：,4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2026年09月15日
八、合同公告日期：2026年09月15日
九、其他补充事宜：无附件信息：疾病检验科实验室改造项目施工合同(1).pdf山西省疾病预防控制中心疾病检验科实验室改造项目合同(11N72968833X20262002).pdf疾病检验科实验室改造项目施工合同甲方（全称）：山西省疾病预防控制中心乙方（全称）：山东东泓建设有限公司甲、乙双方根据山西省疾病预防控制中心疾病检验科实验室改造工程，项目采购（项目编号为1499002026BCS02125）磋商结果和有关磋商文件的要求，依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经双方协商一致，签订本合同：
一、工程概况工程名称：疾病检验科实验室改造项目工程地点:太原市汇康街21号工程内容:安装净化机组、排风管道、结净板、拆除实验台等。
二、合同工期、质量、价款及结算方式1.计划工期：2026年8月28日竣工日期：2026年9月26日合同工期总日历天数30天。2.工程质量:符合国家现行规范或行业标准。3.合同价款形式：固定单价（详见附件：分部分项工程项目清单计价表）4.合同价款:人民币（大写）：陆拾伍万捌仟捌佰元整，（小写）:￥658800元（暂定价）。5.施工过程中根据甲方需求如有超出响应文件中的工程量且金额不超合同总价的10%，双方需签订工程量增项清单并盖章。1扫描全能王3亿人都在用的扫描App6.结算方式：工程量依实结算。
三、付款方式1.工程预付款:合同签订后10日内，甲方向乙方支付合同价款的30%作为工程预付款（人民币大写：壹拾玖万柒仟陆佰肆拾元整，￥197640.00元）。2.剩余工程款：工程完工且达到甲方使用要求，经第三方审计确定审定金额后，由乙方将审定金额的3%汇入甲方指定账户，作为本工程质保金;甲方收到该质保金后，向乙方一次性付清审定金额项下全部工程款（含已支付的工程预付款￥197640.00元）。
四、工程缺陷责任期工程缺陷责任期为1年，缺陷责任期满后甲方无息返还质保金。缺陷责任期内如出现质量问题乙方负责免费维修，如因质量问题造成事故乙方承担全部责任及后果。
五、工程质保期依据《建设工程质量管理条例》相关条款执行。
六、承包人采购材料设备1.本工程所需材料由乙方自行采购，包工、包料完成招标工程量全部清单内容。2.乙方采购的材料、设备质量应符合国标要求或行业相关规定，所有材料价位与招标价相符。
七、甲乙双方权利和义务2扫描全能王3亿人都在用的扫描App1.未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失，乙方应保护好甲方的各种成品，如施工过程中对甲方各种成品造成损失应照原价赔偿。2.因一方原因，合同无法继续履行，应书面通知对方，协商一致后，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。3.乙方施工人员均需持符合各自工种合法证件上岗，安全生产，无证不得上岗（由乙方负责监督落实）。在施工过程中，乙方工作人员，应按国家规定采取相应保护措施，凡是违反相关国家规定及操作规程发生人员伤亡及财产损失等事故均由乙方承担全部责任及后果。4.由于乙方原因不能如期竣工，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同暂定总价的1‰，最高上限不超过结算价的5%。5.由于甲方原因导致延期开工、中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失，每停工一天甲方应向乙方支付合同暂定总价的1‰，最高上限不超过结算价的5%，工期相应顺延。
八、争议或纠纷处理以上合同及未尽事宜由双方协商解决，如不能协商解决，双方依据此合同可向甲方所在地小店区人民法院提起诉讼。
九、合同生效及其他1.本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。2.本合同履行完成后自动终止。3.本合同自双方签订之日起生效。附件:分部分项工程项目清单计价表3扫描全能王3亿人都在用的扫描App甲方账户信息：户名:山西省疾病预防控制中心纳税人识别号:1214000072968833XG开户行及账号：中国银行太原北城支行140451529895乙方账户信息：公司名称:山东东泓建设有限公司统一社会信用代码：91370900MA3P1Y361Y开户行：中国建设银行股份有限公司肥城新城支行账号:37050169633900000317开户行行号：105463204024甲方（盖章）：法定代表人2026年8月28日或委托代理人签字乙方（盖章）：法定代表人2026年8月26日或委托代理人签字扫描全能王3亿人都在用的扫描App附件：分部分项工程项目清单计价表序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价1030702002001净化通风管道1.名称：送风管道（包含阀门组件，传感器拆除）2.形状:矩形3.板材厚度：0.75-1.0mmm28.12206.971680.602010807001001双门电子互锁传递窗600*600*6001.双门电子互锁传递窗2.SUS304不锈钢窗体3.组合式铝合金阴角圆弧包窗套套1661.07661.073030702001001通风管道拆除1.名称：通风管道（包含阀门组件，传感器拆除）2.形状:矩形3.板材厚度：0.75-1.0mmm21211.51138.104030702001002通风管道1.名称:通风管道（包含阀门组件，传感器拆除）2.形状:矩形3.板材厚度：0.75mmm216160.402566.335030701010001送风高效1.名称：H14高效4件套2、形状：矩形3.风量：1000m/h套23933.217866.426030703001001电动密闭阀1.名称：1000chm电动密闭阀2.形状：矩形3执行器：AC/DC24V调节型套22154.464308.927030702001003送排风通风管道1.名称：送排风管道（包含阀门组件，传感器拆除）2.形状:矩形3.板材厚度：0.5-1.0mmm286.21194.7616790.658031001002001空调水管道1.名称:天花机管道（包含阀门组件，传感器拆除）2.形状:承压管道，DN253.板材厚度：1.5-3.0mm<td colspan="1