一、合同编号： HBLC-20260918
二、合同名称： 沧县汪家铺镇云河堤村街道硬化工程施工合同
三、项目编号： HB2026106530010001
四、项目名称： 沧县汪家铺镇云河堤村街道硬化工程
五、合同主体采购人（甲方）： 沧县汪家铺镇人民政府本级 地 址： 沧县汪家铺镇政府联系方式：0317-4759246供应商（乙方）：沧州市荣达市政工程有限公司地 址：河北省沧州市运河区南北大街渔场内联系方式：0317-3078086
六、合同主要信息主要标的名称：沧县汪家铺镇云河堤村街道硬化工程规格型号（或服务要求）：符合相关专业验收合格标准主要标的数量：1主要标的单价：1016600.00元合同金额： 101.660000万元 履约期限、地点等简要信息：工期：签订合同后30日历天。工程地点：沧县汪家铺镇云河堤村。采购方式： 竞争性磋商
七、合同签订日期： 2026-10-29
八、合同公告日期： 2026-10-29
九、其他补充事宜：采购代理机构受理质疑电话：0317-5507655。附件： 中小企业声明函.pdf中小企业声明函.pdf 沧县汪家铺镇云河堤村硬化施工合同.pdf沧县汪家铺镇云河堤村硬化施工合同.pdf 供应商资格承诺函.pdf供应商资格承诺函.pdf 沧县汪家铺镇云河堤村街道硬化工程-二次报价.PDF沧县汪家铺镇云河堤村街道硬化工程-二次报价.PDF 汪家铺镇云堤村硬化工程合同公告.pdf汪家铺镇云堤村硬化工程合同公告.pdf 中标通知书.pdf中标通知书.pdf 竞争性磋商文件.pdf竞争性磋商文件.pdf 免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。 附件31、中小企业声明函（工程）本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加沧县汪家铺镇人民政府（单位名称）的沧县汪家铺镇云河堤村街道硬化工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小，企业）的具体情况如下：1、沧县汪家铺镇云河堤村街道硬化工程（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为沧州市荣达市政工程有限公司（企业名称），从业人员89人，营业收入为6946.71万元，资产总，额为4614.37万元①，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；......以上企业，不属于大企业分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：沧州市荣达市政工程有限公司日期：2026年10月27日①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。正本合同编号：HBLC-20260918沧县汪家铺镇云河堤村街道硬化工程施工合同建设单位：沧县汪家铺镇人民政府（简称甲方）施工单位：沧州市荣达市政工程有限公司（简称乙方）2026年10月27日通过竞争性磋商确定沧州市荣达市政工程有限公司为本工程项目中标人。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、招标文件、成交通知书及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目建设事项经双方协商一致，签订本合同。
一、工程内容1、工程名称：沧县汪家铺镇云河堤村街道硬化工程2、工程地点：沧县汪家铺镇云河堤村3、工程内容及价款（1）工程内容：本项目工程量清单及图纸所包含的全部内容；（2）承包方式：包工包料；（3）资金来源：财政资金及自筹资金；（4）工程价款：1016600元（大写：壹佰零壹万陆仟陆佰元整）。
二、施工期及质量标准1、工期：30日历天。计划开工日期为2026年11月1日，竣工日期为2026年11月30日。2、质量标准：符合相关专业验收合格标准。
三、工程结算及拨款方式1、工程拨款方式：参照保障中小企业款项支付条例。工程竣工验收合格并完成结算审计后，将相应金额的97%拨付至施工单位，剩余3%质保金，缺陷责任期满后一次性付清。2、本工程以固定清单价计价，不调价。3、总价清单项完工后按总价结算（保险除外）。
四、甲乙双方权利与义务-1-1、施工期间双方责任与义务（1）甲方责任与义务a、发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。b、发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。C、负责为乙方无偿提供材料和设备的存放场地等，工程用土必须经化验合格。施工期间全面处理与当地群众的沟通协调工作。（2）乙方责任与义务a、承包方应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让（转包）给他人。b、必须按照施工工艺规范施工，保证工程质量，若出现施工质量问题，壹年内无偿维修：如有变更，必须提前向甲方报备。c、因甲方原因如意外突发事件及停水、停电、阻工等致使工程中途停建、缓建的，甲方应当立即采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料积压等损失和实际费用。2、竣工验收后，甲方负责日常养护工作，因公路两侧无排水设施造成路面积水或超载行驶对公路造成的损害，由甲方负责维修。
五、工程质量保修该工程缺陷责任期：24个月。承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复，保修期从施工综合验收合格并取得验收合格之日算起。
六、安全责任本工程的施工安全由乙方全权负责。施工中安全制度、安全设施的设立要符合相关法规的规定和要求。施工中所有的人身事故、机械事故均由乙方承担。监理方、甲方有权参与施工过程的安全管理工作。
七、违约责任双方确认，本合同违约责任的设定，以实际损失为基础，兼顾合同履行情况、当事人过错程度及预期利益，遵循公平原则与诚实信用原则确定。发包方人违约-2-（1）发包方未履行合同约定义务导致承包方工期延误的，应支付承包方因工期延误造成的实际支出费用：（2）发包方未按合同约定支付工程款的，应按逾期付款金额的日万分之五支付违约金。承包方违约（1）承包方因自身原因未按本合同约定工期完成工程施工的，每延期一天违约金500元，违约金在承包方工程款扣除。（2）承包方在工程施工期间未按合同约定管理和组织施工，经工程监理单位书面通知整改而不纠正的，发包方有权从工程款中按每次500-1000元扣违约金；（3）承包方因主观原因工期滞后，赶工措施不利，整改无果。无力在合同约定工期内完成工程，发包方有权中止合同关系，承包方应停止施工：发包方可以另行按有关规定选择施工单位进场施工；承包方应承担违约责任；（4）承包方不按合同约定履行义务的其他情况，由承包方承担违约责任，赔偿因其违约给发包方造成的损失。一方违约后，守约方需及时发书面整改通知，采取合理措施避免损失扩大，扩大部分损失由守约方自行承担。不可抗力：不可抗力指地震、洪水、政府停工令等三不能客观情况，事发48小时内书面通知，7日内交佐证材料，双方共同减损。不可抗力持续超30日导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同，已完合格工程据实结算，互不承担解约责任。
八、争议解决因履行本合同，发生纠纷，双方应本着互谅互让，协商一致的原则进行协商解决。若协商不成诉讼的，由沧县人民法院进行管辖。
九、合同的生效和终止1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、本合同在完成双方约定的工作内容后自行终止。3、本合同一式五份，甲乙双方各持两份，代理公司持一份。收款方信息：账户名称：沧州市荣达市政工程有限公司统一社会信用代码：91130903106691380N-3-账户号码：0408010609300020047开户银行：中国工商银行沧州南环支行银行行号：102143014066甲方：沧县汪家铺镇人民政府（盖章）乙方：沧州市荣达市政工程有限公司（盖章）法定代表人（签字或盖章）法定代表人（签字或盖章）：联系电话：0317-4759246联系电话：0317-3078086地址：河北省沧县汪家铺镇汪家铺村地址：河北省沧州市运河区南北大街渔场内合同签订时间：2026年10月29日合同签订地点：沧县汪家铺镇人民政府-4-附件1供应商资格承诺函，沧县汪家铺镇人民政府（采购人）：我公司参加沧县汪家铺镇云河堤村街道硬化工程（项目名称），采购活动，并承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二，十二条的条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我公司保证承诺的内容真实、可靠，如有虚假或隐瞒，自愿接受投标（响应）被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标（成交）的”进行的处罚，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。特此声明！单位名称（盖公章）：沧州市荣达市政工程有限公司2026年10月27日投标总价招标人：工程名称：，沧县汪家铺镇云河堤村街道硬化工程标段名称：壹佰零壹万陆仟陆佰投标总价(小写)：()1,016,600.00(大写)：()元整投标人：(单位公章)法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)编制人：(注册造价工程师签字及盖章)编制时间：单位工程费汇总表序号名称计算基数费率(%)金额(元)其中：（元）人工费材料费机械费1.1分部分项工程量清单计价合计//864126.4488974.52683396.8757104.02A发包人提供材料（不计入工程总价）//0.00///1.2措施项目清单计价合计1.2.1+1.2.2+1.2.3/107473.1539727.1610734.777079.721.2.1单价措施项目工程量清单计价合计//60737.0336211.778836.976098.051.2.2安全生产文明施工费1.1+A+1.2.1+1.2.3/39260.43///1.2.3其他总价措施项目清单计价合计//7475.693515.391897.8981.671.3其他项目清单计价合计1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5/0.00///1.3.1其中：暂列金额//0.00///1.3.2其中：专业工程暂估价//0.00///1.3.3其中：计日工//0.00///1.3.4其中：总承包服务费//0.00///1.3.5其中：合同中约定的其他项目//0.00///B其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价）1.3.1+1.3.3+1.3.4+1.3.5/0.00///1.4增值税1.1+1.2+B987443.96////合计//1,016,600.00128701.68694131.6464183.74分部分项工程量清单与计价表序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价1041001001001拆除路面1.材质:侧铺砖+基层2.厚度:18cmm246631.557227.652040101B01002挖一般土方1.拆除土路2.厚度：18cmm3474.846.242963.003041001004001铣刨路面1.材质:沥青路面m23202.14684.804040101B01001挖一般土方1.拆除沥青路面下基层2.厚度：15cmm3488.60412.805041001001002拆除路面1.材质:水泥混凝土2.厚度:18cmm23793.271239.336040103B030