雨山区人民法院审判法庭建设项目 合同公示信息 合同编号皖E0-11-2026-0281001-1合同名称雨山区人民法院审判法庭建设项目合同项目编号皖E0-11-2026-0281项目名称雨山区人民法院审判法庭建设项目标段编号皖E0-11-2026-0281001-1标段名称雨山区人民法院审判法庭建设项目合同甲方马鞍山市雨山区住房城乡建设交通运输局合同乙方联合体牵头人：马鞍山钢铁建设集团有限公司 联合体成员：中铁二十三局集团有限公司 所属行业房屋建筑业合同金额22532843.37元合同价格形式合同价款以金额形式合同签订日期2026年10月21日合同公告日期2026年10月21日代理机构安徽兴马公共资源交易集团有限公司 办理流程公开 当前流程名称： 合同订立信息 累计办理时间： 0天0小时44分 是否逾期：否 提交申请 提交人：安徽兴马公共资源交易集团有限公司 办理状态：业务提交 提交时间：2026-10-21 14:35:18 提交用时：0天23小时28分 服务系统 办理状态：通过 办理时间：2026-10-21 15:18:28 办理用时：0天0小时44分 皖E0-11-2026-0281雨山区人民法院审判法庭建设项目（网签版）.pdf 公告.pdf 合同协议书发包人（全称）：马鞍山市雨山区住房城乡建设交通运输局承包人（全称）：联合体牵头人：马鞍山钢铁建设集团有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就雨山区人民法院审判法庭建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况1.工程名称：雨山区人民法院审判法庭建设项目。2.工程地点：马鞍山市雨山区。3.工程立项批准文号：马鞍山市雨山区发展和改革委员会（雨发改（2026）48号），项目统一代码：2505-340504-04-01-139883。4.资金来源：政府投资。5.工程内容：该项目新增建筑面积为4774.17平方米，分为地下一层、地上四层，最大单跨10.2米，檐口高度20.6米，其中新建审判法庭地上建筑面积3578.49平方米，功能为审判法庭业务用房；新建审判法庭地下建筑面积1195.68平方米，为羁押室（含羁押通道及羁押车辆停放区域）、消防水池、泵房及相关配套设施，同时包括主体室内外装饰工程。具体内容详见工程量清单。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内的工程施工承包。
二、合同工期计划开工日期：2026年10月9日。计划竣工日期：2028年4月5日。工期总日历天数：545天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，实际开工日期以监理工程师签发的开工令为准。
三、质量标准工程质量符合国家质量验收规范合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰仟贰佰伍拾叁万贰仟捌佰肆拾叁元叁角柒分(¥22532843.37元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）捌拾捌万贰仟肆佰玖拾陆元肆角肆分(¥882496.44元)（不含税）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（4）暂列金额：人民币（大写）柒拾捌万元整(¥780000.00元)（不含税）。2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理承包人项目经理：刘永超。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）投标人工程量清单报价书或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于2026年10月21日签订。
十、签订地点本合同在马鞍山市雨山区住房城乡建设交通运输局签订。
十
一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十
二、合同生效本合同自双方签字、盖章后生效。
十
三、合同份数本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执8份。发包人：马鞍山市雨山区住房城乡建设交通运输局，承包人1：马鞍山钢铁建设集团有限公司（公章），（公章）法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）组织机构代码：/组织机构代码：91340500733002281F地址：马鞍山市雨山区西苑路18号现代置业4-5楼地址：马鞍山市雨山区经济开发区智能装备制造产业园邮政编码：2430001号楼法定代表人：/邮政编码：/委托代理人：/法定代表人：/电话：0555-3157395委托代理人：/传真：/电话：0555-2357050电子信箱：/传真：/开户银行：/电子信箱：/开户银行：交通银行股份有限公司马鞍山雨山路支行账号：34570400001300020383承包人2：中铁二十三局集团有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：91510100740338242L地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号1栋5楼508号邮政编码：/法定代表人：/委托代理人：/电话：02868311391传真：/电子信箱：/开户银行：中国建设银行成都第八支行账号：51001488508051502541合同编号皖E0-11-2026-0281001-1合同名称雨山区人民法院审判法庭建设项目合同项目编号皖E0-11-2026-0281项目名称雨山区人民法院审判法庭建设项目标段编号皖E0-11-2026-0281001-1标段名称雨山区人民法院审判法庭建设项目合同甲方马鞍山市雨山区住房城乡建设交通运输局合同乙方联合体牵头人：马鞍山钢铁建设集团有限公司联合体成员：中铁二十三局集团有限公司所属行业房屋建筑业合同金额22532843.37元合同价格形式合同价款以金额形式合同签订日期2026年10月21日合同公告日期2026年10月21日代理机构安徽兴马公共资源交易集团有限公司