叶挺大道供水管网施工项目测绘服务采购项目名称： 叶挺大道供水管网施工项目测绘服务 采购项目编码： 44130335466009X2608241029 项目业主： 惠州市惠阳区人民政府三和街道办事处 服务机构： 广东越能测绘有限公司 合同名称： 叶挺大道供水管网施工项目测绘服务 合同编号： 44130335466009X2608241029 合同总金额： ￥21,159.00元 合同签订时间： 2026年09月04日 履约人员： 合同服务期限： 2026年09月04日至2026年11月03日 服务内容： （一）工作内容：城镇地籍测绘（1:500）、拔地定桩、附作物（青苗）分户权属确认定界及出图。 （二）1.野外地形数据及成图其内容为：属性调查，绘示意图，室内编辑、覆着物地类等测定上图。 2.工程测量其内容为：踏勘，相应工作的控制测量，定线，编制坐标成果表等。 合同附件叶挺大道供水管网施工测绘服务合同.pdf 惠州市惠阳区人民政府三和街道办事处 2026-10-16 合同编号：三和（工）字2026-09-04号叶挺大道供水管网施工测绘服务合同工程名称：叶挺大道供水管网施工测绘服务证书等级：发包人(甲方）：惠州市惠阳区人民政府三和街道办事处承包人（乙方）：广东越能测绘有限公司签订日期：2226年月4日发包人：惠州市惠阳区人民政府三和街道办事处（以下简称甲方）承包人：广东越能测绘有限公司（以下简称乙方）甲方通过广东省网上中介超市方案择优选取进行公开选取确认乙方承担叶挺大道供水管网施工测绘服务（采购项目编码：44130335466009X2608241029）。根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。第一条项目概况：项目位置位于惠州市惠阳区三和街道，土地面积为32442.78平方米。第二条测绘内容：1、1:500地籍测绘及成图2、拨地定桩18个（具体面积内容以实测图纸为准）3、建筑物构筑物测量第三条执行技术标准：由承包人按现行国家、省及地方测绘操作规范操作实施；测绘成果资料符合规范要求。其它技术要求：第四条测绘工程费：1.服务费用：根据广东省网上中介服务超市《中选中介服务机构通知书》（编号：HZ2609040428），测绘服务费下浮28%，即本项目测绘服务费（含税）暂定为人民币贰万壹仟壹佰伍拾玖元整（小写：￥21159.00元），最终以财政部门审定金额为准。注：收费标准执行《测绘成产成本费用定额》财建【2009】17号；《测绘工程产品价格》国测财字[2002]3号，并下浮28%计取。2.甲方应于合同生效后15个工作日内，向乙方支付合同暂定价的20%作为预付款；乙方完成全部测绘工作，提交全部测绘成果经甲-1-方验收合格且测绘服务费结算价经甲方审定后，20个工作日内付至结算审定价的100%。3.因本项目采取财政资金支付，若因财政资金不到位引起项目进度款不能按合同要求或有关规定拨付的，甲方不承担因财政资金无法及时支付或延期拨付给乙方而造成的损失（包括利息、连带责任等）。第五条甲方的义务1.自本合同签订之日起20日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。甲方未按期提供资料或技术要求导致工期延误的，乙方有权相应顺延工期。2.自接到乙方编制的技术设计书之日起5日内完成技术设计书的审定工作。3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作提供必要的条件，但乙方进场人员的人身和财产安全以及乙方设施设备的安全均由乙方自行负责监管及保障，与甲方无关。第六条乙方的义务1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于5日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起3日内组织专业的测绘队伍进场作业。3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。4.由乙方负责在现场工作的乙方人员人身及财产安全，如在现场工作的乙方人员发生人身或财产事故的，或乙方人员与第三人发生纠一22-纷的，均由乙方承担由此引发的一切责任及赔偿，与甲方无关，如导致甲方承担了部分或者全部责任的，甲方有权向乙方追偿。5.未经甲方同意，乙方不得分包或转让本合同的任何权利和义务。6.乙方须按照《惠州市惠阳区三和街道购买中介服务与服务质量考核暂行管理办法》进行服务质量考核与评分。第七条测绘项目完成工期：本合同工期为20日历天，自签订合同且乙方收到甲方下达的任务书开始直到工作全面完成，并提交全部合格的成果文件。乙方按规定的工期内提交合格纸质技术成果文件4套；上述成果文件需同时提供所有文字和图纸（CAD格式）的电子文件。第八条甲方违约责任1.合同签订后，乙方未进入现场工作前由于非乙方原因工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙方已进入现场工作的，甲方按乙方的实际的工作量支付相应的工程费用。2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工费按实际产生的费用计算，同时工期顺延。因不可抗力导致的停、窝工，双方协商分担责任。第九条乙方违约责任1.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算，-3-累计不超过10%。3.乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。4.测绘成果所有权归甲方，乙方保留署名权；未经甲方书面同意，乙方不得将成果用于其他项目。第十条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。第十一条其它约定事项：第十二条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。第十三条因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向惠州仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向惠阳区人民法院起诉。第十四条附则1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。2.本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具同等法律效力。-4-发包人名称：惠州市惠阳区人民政府三和街道办事处（章）承包人名称：广东越能测绘有限公司（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司惠州秋长支行帐号：帐号：44050110655800000664日期：2026年月4日-5-上中选中介服务机构通知书编号：HZ2609040428广东越能测绘有限公司：受惠州市惠阳区人民政府三和街道办事处委托，叶挺大道供水管网施工项目测绘服务（采购项目编码：44130335466009X2608241029），通过广东省网上中介服务超市方案择优选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为（28%下浮率）。服务时限为：原则上中选后5个工作日内签订合同，签订合同并收到选取人提供的有关资料后，2个工作日内派遣工作人员进驻现场作业，工期要求：本工程开工之日至工程竣工验收合格之日。。请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与惠州市惠阳区人民政府三和街道办事处接洽，在30个自然日内与惠州市惠阳区人民政府三和街道办事处按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。