成交企业:甘肃振翔建设工程有限公司采购方签署日期:2026-09-26成交方签署日期:2026-09-26民勤七干灌站三闸北斗渠改建安全施工合同.pdf民勤县七干灌区水利站泉山西支渠三闸北斗渠改建工程项目安全施工合同甲方：民勤县七干灌区水利站乙方：甘肃振翔建设工程有限公司签约地点：民勤县七干灌区水利站为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
一、甲方的权利、责任、义务1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。3、甲方对乙方的安全生产劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
二、乙方的权利、责任、义务1、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。2、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境符合安全要求并处于安全状态。第1页共3页质量不合格。甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的经济损失全部由乙方承担，工期不予顺延。
四、争论的处理当双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。
五、本协议自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。（公章发包人：(公章）承包人：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）陈晚u（签字）2026年9月19日第3页共3页