一、合同编号：11N01215012920263203
二、合同名称：山西省公安厅警犬繁育训练基地建设项目水井工程合同
三、项目编号：CGXM2026149900015503
四、项目名称：山西省公安厅警犬繁育训练基地建设项目水井工程
五、合同主体 采购人（甲方）：山西省公安厅本级地 址：龙城大街77号联系方式：13363513960供应商（乙方）：山西昊宇建安工程有限公司地 址：山西省太原市山西转型综合改革示范区联系方式：15034048327
六、合同主体信息1.主要标的信息： 主要标的名称：山西省公安厅警犬繁育训练基地建设项目水井工程 数量：1.00 单价（元）：30930.00 规格型号（或服务要求）：2.合同金额（元）：30930.003.履约期限、地点等简要信息：4.采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2026年09月18日
八、合同公告日期：2026年09月18日
九、其他补充事宜：无附件信息：水井工程合同.pdf山西省公安厅警犬繁育训练基地建设项目水井工程合同文件发包人：山西省公安厅承包人：山西昊宇建安工程有限公司二O二四年合同协议书发包人（全称）：山西省公安厅承包人（全称）：山西昊宇建安工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山西省公安厅警犬繁育训练基地建设项目水井工程工程施工及有关事项协商一致。共同达成如下协议：1.工程概况1.1工程名称：山西省公安厅警犬繁育训练基地建设项目水井工程1.2工程地点：榆次区乌金山镇北胡村东1.3资金来源：L1.4工程内容：山西省公安厅警犬繁育训练基地建设项目水井工程施工，新打水井深度为500米左右，每小时出水量达到25-30吨，水压W0.3a，场地内设置有水泵房，经水泵加压后完全能满足本项目的用水需求。准确深度及出水量以勘测情况结合实际需求为准。1.5工程承包范围：本合同承包范围以建设单位提供的招标文件、设计图纸、工程量清单等所有资料表述的工程内容及相关文字说明为准。2.合同工期合同签订后60日历天完成。3.质量标准满足发包人要求，达到现行国家、行业及地方相关规范合格标准。4.签约合同价与合同价格形式签约合同价为：人民币（大写）壹佰零叁万壹任（￥1031000元）：含税。合同价格形式：5.付款方式工程款支付方式：设备进场后支付合同价款20%：钻井深度到300米再支付合同价款40%：工程全部完工后再支付合同价款的20%：经评审合格后，累计支付到合同总价的金保金：自工程验收合格之日起一年后，工社未业理质级白付项交金承包人应当在发包人每次付款前向发包人开具等额合法发票。6.承诺人的违约导致工程无法按时开工,工期需要相应延长的,发包人需要与承包人协商调整工程的615人长技件定定行项目*报于线、集工线建设资金并投合的的的的限和方式支付合同价款。62人限供线定及合同的定级织成工程工，保工程质和交金，不迪订与合同实质性内容相背离的协议。承包人按7.1约定暂停施工满7天后7.违约7.1发包人违约的责任文包人国水在计计开工日的天内开工进的的的的资任，如果网为的的的9工程工时开工工州运长的，及人人要与区的限为的完工日期。包人国本投合同的定支付合同价的的的任：发包人未投定文付相工程成提供选组保，年通明-日，发包人向小包人文付付术政项1人报的.工程设的的的标、数量次质量不行合合同的定，成购包人日日保成资地点变更等价的通的资任，承包人有权要及包人合同要求的材料或设备。0四0包人反合的的定成新工的进的责任，水包人以求及人招统失。5发人无正设有在约定明限内发出复工招示，改承包人天法复工的的的资年承包价工示产生的外成本和投先，如理人员工资、设设报的科、工、工工费，应应设包人，君导数工程进运说，应延长工程的完工日期。7.2因发包人违约解除合同承包人标1的定1停1油天后及包人不不正正的行为井投货合同日的不发规自工程验收合格之日起一年后,金o承包人应当在发包人每次付款前向发包人开具等额合法发票。6.承诺6.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。6.2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。6.3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。7.违约7.I发包人违约的责任(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:如果因为发包完工日期。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:发包人未按约定支付相应工程款或提供适当担保,每逾期一日,发包人向承包人支付应付未付款项0.l%的违约金。(3)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:承包人有权要求发包人更换或补充符合合同要求的材料或设备。(d)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:承包人可以要求发包人承担直接损，t行转包及达法分包，并在资任期及保期承招相的的工程维维资任。ll失。日J△(5)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责9和采包人通过招投标式签订合网的，双方理并承不网一工程易行9‘任:承包人因等待复工指示而产生的额外成本和损失,如管理人员工资、设备租赁费、仓储，0■费、材料损耗费、停工、窝工费,应由发包人赔偿,若导致工程进度延误,承包人可以要求相应延长工程的完工日期。7.2因发包人违约解除合同发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现。承包人有权解除合同。7.3承包人违约的责任（1）承包人逾期完工的：每逾期一日，应当向发包人支付合同价款0.1%的违约金，逾期超过20日的，发包人有权单方解除合同，承包人应当向发包人退还已收取的合同价款、向发包人支付违约金并承担由此给发包人造成的全部损失。（2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：承包人需要全部赔偿因转包或违法分包给发包人造成的损失，包括但不限于工程延误、工程质量下降等。（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：发包人有权要求承包人予以全部退货、返工，承包人需要确保工程质量符合合同约定的标准，对于不合格材料和设备造成的质量问题，承包人应负责修复至合同要求。（4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人必须负责返工、修理，直至工程质量达到本合同约定的标准为止，由此增加的费用由承包人自行承担，因承包人返工、修理导致逾期完工的，按照逾期完工承担相应的违约责任。（）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，致使合同目的不能实现的：发包人可以向承包人发出催告，要求其在合理期限内履行合同义务，仍不履行的，发包人有权解除合同，承包人应当退还已收取的合同价款，向发包人支付合同总价1%的违约金。8.争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时：本合同履行过程中发生争议由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。9.签订时间本合同于22年月上日签订。10.签订地点本合同在山西省公安厅签订。11.施工用电发包人确定临时用电接驳位置，配合施工方做好临电接驳，打井产生的用电费用由施工单位承担，用电度数采用挂表计量方式，电价按照国家电网收费标准执行，用电量经有管理权限的双方管理人员确认后，由发包人出具相应的收据，承包人交款至发包人对口管理单位账户12.补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。13.合同生效本合同自发包人及承包人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起生效。14.合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。发包人：山西省公安厅（公章）承包人：山西吴宇建安工程有限公司（公章）法定代表人成其委托代理an法定代表人或其委托伐理人：（签字）组织机构代码：11140000012150129E（签字）组织机构代码：91140100MAOKFGYKOR地址：山西省太原市龙城大街77号地址：山西综改示范区太原学府园区产业路48号新岛科技园B座一层203室邮政编码：邮政编码：030000委托代理人：委托代理人：电话：电话：18535160786传真传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：虫国工商银行太原五一路支行开户银行：虫国银行股份有限公司山西省分行开户银行营业部*账号：0502122009026435295账号：143003151040