一、合同编号：11NMB023965220261002
二、合同名称：永济市2026年中央第二批财政常态化帮扶资金建设项目（第一批次）（包14：栲栳村巷道硬化项目）合同
三、项目编号：1408812026BCS00068
四、项目名称：永济市2026年中央第二批财政常态化帮扶资金建设项目（第一批次）
五、合同主体 采购人（甲方）：永济市乡村振兴服务中心地 址：永济市涑水西街135号联系方式：0359-8022127供应商（乙方）：山西国城建设工程有限公司地 址：山西综改示范区太原学府园区晋阳街88号兴业大厦7层、8层优创公司众创空间第085号工位联系方式：17557778883
六、合同主体信息1.主要标的信息： 主要标的名称：栲栳村巷道硬化项目 数量：1.00 单价（元）：346700.00 规格型号（或服务要求）：施工范围:栲栳村巷道硬化项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。施工工期:45天项目经理:郭芹芹执业证书信息:市政公用工程贰级注册建造师晋21420122012252382.合同金额（元）：346700.003.履约期限、地点等简要信息：4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2026年09月13日
八、合同公告日期：2026年09月13日
九、其他补充事宜：无附件信息：永济市2026年中央第二批财政常态化帮扶资金建设项目（第一批次）（包14：栲栳村巷道硬化项目）合同(11NMB023965220261002).pdf合同条款发包人：永济市乡村振兴服务中心（发包人名称）（以下简称“甲方”）承包人：山西国城建设工程有限公司（承包人名称）（以下简称“乙方”）按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等规定，结合本工程具体情况，达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称：永济市2026年中央第二批财政常态化帮扶资金建设项目（第一批次）拷村巷道硬化项目1.2工程地点：拷楮镇拷楮村1.3工程内容：新做2米高毛石挡土墙148米，加宽道路1米。新做混凝土硬化道路2条共594米1.4工期：本工程自2026年9月14日至2026年10月29日，工期45天。1.5合同价款（人民币）：（大写）：叁拾肆万陆仟柒佰元（人民币）￥：346700元（人民币）第二条甲方工作2.1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场交底。说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2委托陕西百川建安工程监理有限公司监理公司进行工程监理，监理公司任命任军峰为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方2份。2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。第三条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，根据施工图拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2指派郭芹芹为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定，由于违规操作造成的安全事故和CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App人身伤害由乙方承担与甲方无关。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条关于工期的约定4.1甲方要比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变更等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方提出验收申请，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延：若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.4乙方要按照设计、规范、和样品的要求采购工程所需的材料，并提供产品合格证明。主要材料选用中等以上档次，并在采购前得到甲方代表认可，在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与设计、规范、和样品的要求不符的产品，甲方代表应提出禁止使用，由乙方按甲方代表要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6工程竣工后，乙方应通知招标单位和甲方验收，自接到验收通知3日内组织验收，并CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定6.1本工程合同价款采用固定价格。以成交通知书的成交价为准。6.2甲、乙双方签订合同后，甲方先预付乙方合同价款的40%。6.3进度款支付，承包人报送已完合格工程量及付款申请。发包人收到资料后审核完毕，按核定已完工程量价款的85%支付进度款，审核完成后完成付款。6.4当累计完成工程价款达到合同总价的60%时开始扣回预付款，在后续各期进度款中等额扣回，直至预付款全部扣清。6.5工程全部竣工后完成验收审计后，甲方向乙方支付至工程总价款的97%;对于质量不合格的工程不予计量也不支付：工程质保金为合同价3%，工程质保期为一年（验收合格后开始计算）。第七条关于材料供应的约定7.1本工程由乙方采购材料，主要材料在采购前，应取得甲方代表的认可，未经甲方代表认可的主要材料或不符合质量、环保要求以及规格、型号有差异的材料（经甲方代表同意替代的材料除外），应禁止使用。若已使用，须进行拆除返工，对工程造成的损失由乙方负责。7.2乙方采购材料前，应提供样品由甲方选定。第八条违约责任8.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方346元的违约金。8.2因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第九条争议或纠纷处理9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App第十条附则10.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。10.2本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。10.3本合同自签字之日起生效，履行完成后自动终止。10.4下列文件为本合同不可分割的部分（1）本合同协议书：（2）磋商文件及补充通知；（3）成交通知书；（4）响应文件及工程量清单报价；（5）双方协商同意的变更纪要、协议：（6）标准、规范和有关技术文件；（7）其他有关文件甲方（章）：水挤市乡村振兴服务中心乙方章）：山西国城建设工程有限公司法人代表：法人代表：委托代理人：捌委托代理人：地址：永济市涑水西街135号地址：山西综改示范区太原学府园区晋阳街88号兴业大厦7层、8层优创公司众创空间第085号工位电话：0359-8022127电话：开户银行：开户银行：中国光大银行股份有限公司太原晋阳街支行账号：账号：50300188000143843日期：206年9月15日日期：2W6年9月13日CS扫描全能王