项目名称如皋市人民法院干警训练保障中心升级改造项目采购单位如皋市人民法院采购方式竞争性谈判公示时间2026-09-09 17:41:28项目预算496900.0元 如皋市人民法院干警训练保障中心升级改造项目合同公告
一、合同编号: 320682-2026-05-0246
二、合同名称: 如皋市人民法院干警训练保障中心升级改造项目
三、项目编号: 320682-2026-05-0246
四、项目名称: 如皋市人民法院干警训练保障中心升级改造项目
五、合同主体: 采购人（甲方）: 如皋市人民法院 地 址: 如皋市如城街道惠政路 666 号 联系方式: 0513-68765957 供应商（乙方）: 江苏品通建设工程有限公司 地 址: 南通市崇川区华强城74幢1510室 联系方式: 0513-81107089
六、合同主要信息: 主要标的名称: 如皋市人民法院干警训练保障中心升级改造项目 规格型号（或服务要求）: 详见附件 主要标的数量: 1 主要标的单价: 417787.0（元） 合同金额: 417787.00（元） 履约期限、地点等简要信息: 详见附件 采购方式: 竞争性谈判 合同签订日期: 2026-06-09 合同公告日期: 2026-09-09 其他补充事宜: / 本项目依据相关预算支出管理规定和采购单位内控制度开展采购活动! 政府采购合同： 如皋市人民法院干警训练保障中心升级改造项目.pdf如皋市采购合同项目名称：如皋市人民法院干警训练保障中心升级改造项目计划编号：320682-2026-05-0246发包方（甲方）：如皋市人民法院承包方（乙方）：江苏品通建设工程有限公司签订时间：2006年6月9日依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，订立以下合同条款：
一、工程概况工程名称：如皋市人民法院干警训练保障中心升级改造项目工程地点：如皋市人民法院工程内容：具体详见施工图纸、工程量清单及相关技术规范要求工程立项批准文号：承包范围：完成本工程工程量清单范围内的全部施工内容
二、合同工期1开工日期：2026年6月11日（具体开工日期以发包人发出开工通知书为准）竣工日期：2026日年8月日合同工期总日历天数天
三、质量标准合格。
四、合同价款金额（大写）：肆拾壹万柒仟柒佰捌拾柒元（人民币）￥：417787.00
五、组成合同的文件本合同的组成文件和解释顺序如下：（一）本合同协议书；（二）洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；（三）竞争性谈判文件、成交通知书和竞标文件；（四）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（五）标准、规范及有关技术文件、技术要求；（六）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。
六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效合同订立时间76月年6月日；合同订立地点：如皋市人民法院；本合同双方约定后生效。专用条款
十、双方一般权利和义务（一）甲方权利和义务甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：1.施工现场具备施工条件的要求及完成时间：提供施工所需的红线内场地，并在计算工期前将施工现场各种障碍物清除；其他料场、办公等用地由承包人自行解决。2、将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：。3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：计算工期前负责公共道路的畅通。4工程地质和地下管网线资料的提供时间：计算工期前提供工程地质和地下管网线路等资料。5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：计算工期前办妥相关开工手续。6水准占与坐标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人承包人、监理现场书面交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。（一）发包方（简称甲方）：协议条款约定的，具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。（二）承包方（简称乙方）：协议条款约定的，具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。（三）合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。（四）经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。（五）费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。（六）工期：协议条款约定的合同工期。（七）开工日期：协议条款约定的工程开工日期。（八）工日期：协议条款约定的工程竣工日期。（九）图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。（十）施工场地（或称工地）：经甲方提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。（十一）书面形式：根据合同发生的手写、打印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。（十二）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。（十三）协议条款：结合具体工程，甲、乙协商后签订的书面协议。
十
九、质量标准中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范、强制性条款及省、市有关规定；建筑安装工程施工质量验收规范以及相关各专业施工质量验收规范。当标准互相矛盾时，以最新的为准。
二
十、安全施工（一）进入施工现场的各类安全防护由乙方统一协调管理，安全责任由乙方承担，费用包含在竞标报价中。（二）乙方负责进入现场施工人员及财物安全，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。（三）乙方应合理安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由乙方承担。（四）在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。
一
十
一、检查和返工担，相应顺延工期。
二
十
二、竣工验收乙方承担。一二丽修欢音贝并承担路改费用，元成/口tT。算手续。
二
十
三、付款1L都宁间方式和中万代表认日里，口I4-LE山付牛，中代到门P/PVIHXSA可九发山通5天后修施，中万7贝L。
二
十
四、不可抗力T山E7方应讯速采取措施，尽力减少损矢，开仕乙4时N内、上面务教定的同中万报告大育个目、修H以，AL中以名件纸发生母107TN口灾害情况，直到灾害结束。因灾害发生的费用由双方分别承担：（一）工程本身的损害由甲方承担；（一）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；（二）造成7方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；（四）所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。
二
十
五、专利权承包人方应保障发包人免于受到由于工程上使用的或有关的或准备采用的承包人设备、材料或工程设备等侵犯专利权、设计商标或名称或其它受保护的权利而引起的索赔和诉讼，并保证发包人免于承担与此有关的赔偿费、诉讼费和其它开支，但由于执行工程师提供的设计或技术规范而侵犯上述权利的情况除外。
二
十
六、工程保修乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限，进行保修。保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单验收的工程，按单项工程分别计算保修期。保修期间，乙方应在接到修理通知之日后10天内派人修理，否则，甲方可委托其它单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由甲方承担。
二
十
七、索赔甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方可按以下方式向甲方索赔：（一）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；（二）索赔事件发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知；（三）甲方在接到索赔通知后10天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，在10天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。
二
十
八、合同争议甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。
二
十
九、适用法律本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。甲方（公章）：乙方（公章）地址：地址：南通市崇川区华强城74幢1510法定代表人（授权人）：室法定代表人（授权人）：开户行：中国农业银行股份有限公司南通高店支行银行账号：10716601040026544206年6月9日月756年日工程质量保修书小有（A称），如景市人氏法AL人用2车T王XB1奶欢项目）签订工程质重保修。一工程质量保修范围和内谷任。蚪质量等质量问题造成的需返工修补的情。
二、质量保修期理使用年限；1业修人：F：hT贝光修T人。换部分的质量保证期。-LLVL山位修发生F材科租预田T/。-H14商E房木项中的修N.5装修工程为2年；6由气管线给排水管道、设备安装工程为2平；7供执与供冷系统为2个采暖期、供冷期；。任字小区内的给排水设施、道路等配套工程为2平；
三、缺陷责任期LL代业04个日陷责件期目楼收伧口开。人行Ail单位工提乐期目业上理X口一日号。
四、质量保修责任商T1六质目承有人应当有之口P/W乙有大心定甘限内派人保修的，发包人可以我人修理，修里保修金内扣除。0山山电执修的承包人在接到事故知后，应当立到光物修非承包人施工质量引起的事故，费用由发包人承担。0上司广TA信用年内限包人。购项使工程在合理使用年限内成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。4对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，文即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设次或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。5，质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用保修费用由造成质量映陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的3%。本工程双方约定的乙方向甲方支付工程质量保修金的金额为人民天写）；质量保修金银行利率不计。
六、质量保修金的退还发包人在质量保修期满后，将剩余质量保修金（不计利息）返还承包人。、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用的2倍从保修金中扣除保修》同附件，其有效期限至保修期满。工程质量保修书由施工合同甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合发包人(公章）：承包人(公章）：地址：地址：南通市崇川区华强城法定代表人(签字）：74幢1510室开户银行：开户银行：中国农业银行股份账号：有限公司南通高店支行账号：:10716601040026544邮政编码：邮政编码：安全生产合同订生产合同：
一、甲方职责4业人山立Z牛1111人安i行标信中工汉N。4k云山立目WElLtc自PIPo人T程一时日限购：IHXPu，同时临工，同时验收，投入便用。工4元元人山立国府传中及地万有大女生生厂HXITTNTToLLTI片A中Z/V4X19o
二、乙方职责司心人山立法律及有关安牛产日规，11LLL业人机西2AF千女件TPYru1地评审检验工作。、1人硕防为主综合治理”和管生产必领官女生原烟，P人立内化锅会品安全生产意识，建立健全各项女生生厂吕个人西去及家全检有人，作织寸地艾土1-为已T和技术人员生产人员和具体操作人员，必频热态和寸本尔队为质生微到止产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和计比。、人小人山立事任制从派往项目实施的项目经理到生产上人包的点电京T的宝人管理系统必须做到纵向到底，一环不；各职肥部、贝1L人立电动向到动人人有青屋洛买。项日经性定文生厂牙市z几广人机机应工人员的1%3渝女年贝，贝贝P人和TT作及防惠故的发生安金机构人负持乍