采购项目名称 甘肃省疏勒河流域水资源利用中心2026年第四批水利工程运行维修养护项目——双塔灌区秋季工程维修养护 项目分类 限额以下工程 交易编号 SLH/STGQ-2026-11 采购方式 邀请 报价方式 询比 项目类型 （A07）水利 资金来源 政府拨款 概算金额(元) 234930.0 项目单位 甘肃省疏勒河流域水资源利用中心 项目单位地址 甘肃省玉门市玉门镇清泉西路2号 标段信息序号标段名称标段编号采购类别标段概算金额(元)标段内容是否有采购文件1甘肃省疏勒河流域水资源利用中心2026年第四批水利工程运行维修养护项目——双塔灌区秋季工程维修养护 001 SLH/STGQ-2026-11施工234930.00001.水库迎水坡坝面、1#副坝面板维修；2.总干渠沿线砼面板及底板维修、清淤，总干一支渠0+780-0+790段渠道维修；3.广至干渠维修及清淤、南干三支渠(1+674-1+738、1+809-1.8210等11处)渠道维修，南干渠沿线跌水、闸口等37处扭坡维修，10处闸门、闸室、启闭机维修，18处启闭机保养等；4.北干渠一泄、六分闸、七分闸等5处防护网制安，北干渠沿线18处启闭机保养等；5.西湖支干渠0+523-1+200段、西湖一支渠0+950-0+990段渠道维修，北河口枢纽闸门检修、备用发电房维修等；6.零星物资采购。双塔灌区2026年秋修工程—招标文件.pdf甘肃省疏勒河流域水资源利用中心2026年第四批水利工程运行维修养护项目双塔灌区秋季工程维修养护招标文件合同编号：SLH/STGQ-2026-11招标人：甘肃省疏勒河流域水资源利用中心二〇二六年九月目录第一章合同条款及格式第二章工程量清单第三章技术标准和要求第四章投标文件格式第一章合同条款及格式第1节通用合同条款完全引用《2017版标准施工招标文件通用合同条款》第2节专用合同条款1一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：甘肃省疏勒河流域水资源利用中心。1.1.2.3承包人：(签约后填入承包人的名称）。1.1.4工期：2026年9月15日开工，2026年9月29日完工，工期15日历天1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：365日历天。1.4合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：（1）合同协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸（如果有）；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件。1.7联络1.7.2合同实施期间来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达：甘肃省疏勒河流域水资源利用中心双塔灌区处。2发包人义务2.3提供施工场地2.3.2发包人提供的施工场地范围为：2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：2.8其它义务（1）砂石料场：本次招标工程发包人不提供料场，由承包人进行现场考察，就近从周围的砂石料场采购，砂石料必须符合工程质量要求。（2）工程所用钢材由承包人自行采购，必须符合工程质量要求。4承包人4.1承包人的一般义务4.1.10其它义务（1）承包人应按照《酒泉市建设领域农民工工资保证金管理办法》规定，及时向农民工支付农民工工资，如果发生农民工讨薪事件，承包人将被列入甘肃省疏勒河流域水资源利用中心建筑市场黑名单，今后不再邀请参加投标。（2）承包人还应保障对自己所雇劳务人员按约定支付劳务工资，在报结算时，必须附劳务工资发放表，由现场发包人代表监督劳务工资的发放。如发生纠纷，发包人有权根据政府主管部门或司法部门作出的仲裁或判决，从承包人的合同中扣除这部分费用，并直接支付给劳务人员。（3）承包人项目部管理人员离开施工现场严格执行请销假制度。离开施工现场2—4天以内向现场发包人代表请假，5天以上向基层灌区处分管工程建设的副处长请假。（4）承包人必须严格执行发包人指令，承包人因不严格执行发包人指令所造成的后果，由承包人承担。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：/。5材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1发包人提供的材料和工程设备：无。6施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施本条增加：1.施工供电1.1本工程发包人不负责提供施工电源，施工和照明用电由承包人负责。施工供电所需的发电机、变压器、计量设施、配电箱及输电线路等设备的购置、安装由承包人负责，费用已包含在合同工程量清单中，发包人不再为此支付任何费用。1.2承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。2.施工供水2.1施工用水可由承包人从渠道或附近的水源取水，取水费用已包含在合同工程量清单中，发包人不再为此支付任何费用。2.2承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。3.工程征地、伐树等3.1有临时征用土地、砍伐树木以及移除电力、通讯线杆的情况，承包人应根据施工需要,将上述费用包含在合同工程量清单中，发包人不再为此支付任何费用。3.2在工程建设期间，承包人应负责施工区域内通讯光缆、供电线路的保护，部分线路如需移动时，承包人配合发包人与相关部门协调，及时办理相关手续。在施工过程中，如因承包人的原因造成通讯光缆、供电线路的中断，承包人应承担由此造成的一切损失，发包人不再为此增加任何费用。6.2发包人提供的施工设备和临时设施无。8测量放线8.1施工控制网本条增加：工程开工前，由发包人负责向承包人进行技术交底。承包人在进入施工现场后，须对工程设计进行复测（复核），并将复测（复核）结果以书面形式报送发包人审核。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任无9.2承包人的施工安全责任承包人应该全部负责工程实施期间的一切安全责任。9.4环境保护多余的渣料应清出场地运至发包人批准的地方堆放，渣堆横断面设为梯形，将大块碎石埋入渣堆内，保持渣堆顶面平整；边坡1:1.5。定期清理污物、垃圾、保持良好的卫生环境。保护施工区和生活区的环境卫生，应定时清除垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。在工程完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及附近的施工废弃物，并按照环境保护措施计划完成环境恢复。所产生的费用应包含在措施费中，发包人不再为此支付任何费用。9.7文明工地9.7.1本合同文明工地的约定：承包人在工程实施期间配备必要的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。11开工和竣工（完工）11.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）工程所在地多年平均气温为8.8℃，最高气温为40.4℃，最低气温-29.1℃，多年均均降水量53.6mm，多年平均蒸发量2577.4mm，最大风速在27m/s，最大冻土深度大于1.16m。（2）其他异常恶劣气候灾害。11.5承包人工期延误（1）全部工程的逾期完工违约金赔偿费为每天0.3万元。（2）全部逾期竣工违约金的总限额为（不超过合同总价的5%）。11.6工期提前本款删除。12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任(5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：未得到发包人许可的承包人擅自停工。12.2发包人暂停施工的责任(3)发包人承担暂停施工责任的其他情形：无。13工程质量工程质量等级达到合格标准。13.8质量事故处理增加条款：质量安全管理监督部门每查出一次质量安全问题，处以责任单位（承包人）合同总价0.5‰罚款，在同一项目中第二次查处类似问题处以责任单位（承包人）合同总价1%罚款，第三次查处问题，发包人将终止合同。14试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验增加条款：凡进入施工现场的原材料应按有关规定提交产品合格证。15变更15.1变更的范围和内容15.1.1发包人可根据实际情况，增加或减少合同中项目的工程量。增减的工程量单价依据市场价或甘肃省相关定额核算确定。16价格调整16.1物价波动引起的价格调整本款删去。并代之以：合同细目单价不因劳务、材料或其他影响合同实施成本的事项发生价格变动而进行调整。17计量与支付按照施工图纸或设计变更的几何尺寸完成并经发包人验收合格的工程量结算。而对于超出施工图纸或设计变更几何尺寸完成的工程量，发包人认为承包人已将其列入合同总价中，不再进行计量支付。17.5竣工（完工）结算17.5.1竣工（完工）付款申请单（1）承包人应在竣工验收合格后15日内提交完工付款申请单，一式四份。一次性结清。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：工程竣工决算、工程竣工资料。18竣工验收（验收）18.1验收工作分类本工程验收为竣工验收；达到《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）中规定的验收条件，验收程序为：承包人向灌区管理处提出验收申请，经审核无误后，灌区管理处向工程建设管理处提交验收申请。工程建设管理处审核后，由甘肃省疏勒河流域水资源利用中心组织竣工验收。18.7竣工验收：竣工验收时承包人须向发包人提交相关验收资料。18.10竣工清场工程项目竣工清场的工作范围和内容在本合同专用条款4.1.10款第（9）条和9.4款中规定。19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程通过竣工验收之日起，经过365日历天，发包人向承包人签发工程缺陷责任终止证书后，工程缺陷责任期终止。20保险20.1工程保险建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人（包括材料和工程设备）：投标以发包人和投标人的共同名义投保。投保内容：本标段主体工程和临时工程。保险金额：保险金额为工程的全部重置成本（包括修复损坏的附加费用）。保险期限：从投标人进点直至颁发工程移交证书后一年的期限。保险费率：执行现行法定费率。20.5其他保险投标人应为其主要施工设备及主要进场材料等办理保险。其保险费率执行现行法定费率，保险金额为全部重置成本或包括修复损坏的附加费用。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证投标人提交由投标人投保的保险凭证的期限：合同签订后20天。20.6.4保险金结算投标人提供了各项投标保单后，发包人在进度结算中按照相应投标报价支付保费，否则不予支付合同相应款项。24争议的解决合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决：酒泉仲裁委员第3节合同附件格式附件一：合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施，（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段的施标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（合同技术条款）；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：人民币（大写）元（¥）。4.承包人项目经理：。5.工程质量符合标准。6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及