一、合同编号：邓财磋商采购-2026-35-A
二、合同名称：邓州市龙堰乡人民政府2026年邓州市龙堰乡穆庄村道路基础设施建设项目
三、项目编号：邓财磋商采购-2026-35
四、项目名称：邓州市龙堰乡人民政府2026年邓州市龙堰乡穆庄村道路基础设施建设项目
五、合同主体1. 采购人（甲方）：邓州市龙堰乡人民政府地址：邓州市龙堰乡联系人：王先生联系方式：138387013262.供应商（乙方）：河南远见建设工程有限公司企业规模：小型地址：河南省南阳市邓州市产业集聚区产业孵化园二期14栋201室联系人：杜雪联系方式：13383770913
六、合同主要信息1、合同金额：1096500 元2、采购方式：竞争性磋商3、履约期限、地点等简要信息：邓州市龙堰乡人民政府2026年邓州市龙堰乡穆庄村道路基础设施建设项目4、合同主要标的信息序号名称施工范围施工工期项目经理执业证书信息1邓州市龙堰乡人民政府2026年邓州市龙堰乡穆庄村道路基础设施建设项目。竞争性磋商文件、图纸、工程量清单中的全部内容合同签订后30日历天 郜元琦 豫241212295432
七、合同签订日期：2026年09月04日
八、合同公告日期：2026年9月6日 龙堰穆庄道路合同.pdf 邓州市龙堰乡人民政府2026年邓州市龙堰乡穆庄村道路基础设施建设项目建设工程施工合同发包人：邓州市龙堰乡人民政府承包人：河南远见建设工程有限公司签订日期：年月日第1页共4页合同协议书发包人（全称）：邓州市龙堰乡人民政府承包人（全称）：河南远见建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就邓州市龙堰乡人民政府2026年邓州市龙堰乡穆庄村道路基础设施建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况1.工程名称：邓州市龙堰乡人民政府2026年邓州市龙堰乡穆庄村道路基础设施建设项目。2.工程地点：邓州市龙堰乡穆庄村。3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政资金5.工程内容：邓州市龙堰乡穆庄村水泥混凝土道路。6.工程承包范围：邓州市龙堰乡穆庄村水泥混凝土道路。
二、合同工期计划开工日期：2026年中月5日。计划竣工日期：2026年10月4日。工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准1.工程质量符合合格标准。2.自工程移交一年为工程质量质保期。第2页共4页
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰零玖万陆仟伍佰元整元整（￥1096500.00元）；2.合同价格形式：固定单价合同。3.付款方式：关于付款方式的约定：工程开工支付工程合同总价款的50%；竣工验收后支付工程决算总价的97%，（以第三方决算为准）；保修金（3%）自工程竣工一年后28天内全部结清；。
五、验收程序和质量要求工程完工后承包人应及时通知发包人进行工程竣工验收，验收通过后出具工程竣工验收报告，工程工程质量达到合格标准。
六、双方权利和义务1.发包人按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。承包人为满足发包人对建设工程施工质量、工期及安全文明施工等方面的管理要求，须采取的质量保证措施、赶工措施、安全文明施工保证措施和增加的投入，由承包人承担，且施工期间施工现场发生的安全事故所有责任由承包人承担。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
七、承诺1.承包人不能按合同约定完成所有的施工任务（含质量、安全、进度、文明施工等）经双方协调后仍不能达到甲方要求；或乙方其他原因中途退场，第3页共4页甲方有权终止合同。2.若发包人未按本合同约定及时支付工程款，则应按照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付工程款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。
八、争议处理本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。
十、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。发包人：(公章）邓州市龙堰乡人民政府承包人：(公章）河南远见建设工程有限公司法定代表人或其委托代理人（签字）有伟法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：组织机构代码：91411381074232293Q地址：地址：河南省南阳市邓州市产业集聚区产业孵化园二期14栋201室开户行：开户行：账号：账号：合同签订日期：2026年中月4日第4页共4页